Accueil > Oa / annuaire / blog / nl > Appels d'offres > Annonce

Consulter les appels d'offres


Eclairage des espaces extérieurs du Parc des expositions à Lanester


Date limite de réception : 2019-05-16

Type de mission :  travaux

Type d'avis : Avis de marché

Lieu d'exécution du marché / de la mission : Bretagne


Descriptif du marché / de la mission :

Avis d'appel public à la concurrence


Département(s) de publication : 56
Annonce No 19-56568
Travaux


Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lorient Agglomération.
Correspondant : M. Metairie Norbert, Président, maison de l'agglomération - esplanade du Péristyle - cS 20001 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-90-74-71-95, télécopieur : 02-90-74-71-99, courriel : commande-publique agglo-lorient.fr adresse internet : https://www.lorient-agglo.bzh .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : parc des expositions à Lanester - eclairage des espaces extérieurs.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45316100.
Lieu d'exécution : parc des Expositions, 56600 Lanester.
Code NUTS : -FRH04.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

les prestations comprennent :
- la dépose de l'ensemble des luminaires et mâts extérieurs.
- tous les câbles sous fourreaux et aériens en extérieur seront déposés.
- la dépose des projecteurs en façades des halles.
- la fourniture et pose des mâts compris les massifs béton.
- tous les câblages des différentes alimentations des luminaires extérieurs.
- les nacelles pour intervention en hauteur sur mâts
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : parc des expositions à Lanester - eclairage des espaces extérieurs.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % (t.t.c.) sera exercée sur chaque acompte. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de Lorient Agglomération. Une avance est accordée suivant les dispositions du CCAP. Le délai de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : au choix, groupement conjoint (avec mandataire solidaire) ou groupement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
les documents à produire par les candidats sont listés au Règlement de la Consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 30 %;
- prix apprécié au vu du dqe : 70 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 mai 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19028.

Renseignements complémentaires : une visite sur site est obligatoire. Deux dates au choix sont proposées : le jeudi 25 avril 2019 à 10h ou le vendredi 26 avril 2019 à 10h.
les candidats intéressés par la consultation devront prendre contact avec M. Laurent THOMAS à la Direction Architecture, Patrimoine, Energie et Véhicules de Lorient Agglomération (tél. 02 90 74 74 30 - lthomas agglo-lorient.fr), pour l'informer de leur intention de participer à l'une des visites. Le lieu de RDV est fixé à l'entrée du site.
les opérateurs économiques doivent déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de Lorient Agglomération. Les offres ne pourront pas être remises par courrier électronique.
le délai d'exécution est de 3 mois, hors période de préparation de chantier qui sera de 2 mois.
date prévisionnelle de commencement de la période de préparation de chantier : Juillet 2019.
date prévisionnelle de commencement des travaux : Septembre 2019.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 avril 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
adresse internet : https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=114576&orgAcronyme=a2e .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Lorient Agglomération - Commande publique.
, tél. : 02-90-74-71-95, , courriel : commande-publique agglo-lorient.fr, adresse internet :https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=114576&orgAcronyme=a2e .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=114576&orgAcronyme=a2e .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.tarennes juradm.fr, télécopieur : 02-40-47-90-68.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.tarennes juradm.fr, télécopieur : 02-40-47-90-68.


Métier : eclairage / conception


Nom de société : Lorient Agglomération

Contact : M. Norbert METAIRIE, Président

Numéro de téléphone : 02-90-74-71-95

Email : commande-publique@agglo-lorient.fr